Bauablauf Und Kausalitaet Klotzkette

---
name: bauablauf-und-kausalitaet-klotzkette
title: Bauablauf und Zeitansprüche prüfen
description: Rekonstruiert kausale Bauzeitfolgen und trennt Fristverlängerung, Entschädigung, Schadensersatz und angeordnete Beschleunigung.
author: Klotzkette
author_url: https://github.com/Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht/tree/main/bauvergabe/bauvergabe-nachtragsmanagement/skills/bauablauf-und-kausalitaet
license: Apache-2.0
version: 0.1.1
execution_mode: open
jurisdiction: de
practice: construction
language: de
---

# Bauablauf und Zeitansprüche prüfen

## 1. Zweck und Anwendungsfall

Nutzen Sie den Skill, wenn ein Auftragnehmer Wartezeit, verlängerte Vorhaltung, Produktivitätsverlust oder spätere Preissteigerung abrechnet.

## 2. Eingaben

Lesen Sie vertraglichen Terminplan, tatsächlichen Ablauf, Tagesberichte, Personal- und Gerätedisposition, Planlieferlisten, Anzeigen, Witterung, Vorleistungen und Gegenbehinderungen. Benennen Sie die Verlässlichkeit nachträglich rekonstruierter Daten.

## 3. Ablauf / Checkliste

Rekonstruieren Sie den ungestörten, vertraglich möglichen Ablauf und vergleichen Sie ihn abschnittsweise mit dem tatsächlichen Ablauf. Ordnen Sie jedes Störereignis Tätigkeit, Zeitraum, Ressource, Verantwortungsbereich und Auswirkung auf nachfolgende Vorgänge zu. Bestimmen Sie, ob es den maßgeblichen Fertigstellungspfad traf oder innerhalb vorhandener Spielräume aufgefangen wurde. Gleichzeitige Eigenstörungen, Materialengpässe und Auftraggeberstörungen sind mit alternativen Erklärungen sichtbar zu machen.

Trennen Sie vier Rechtsfolgen. Fristverlängerung nach Paragraf 6 VOB/B vergütet nicht automatisch Kosten. Paragraf 642 BGB verlangt Annahmeverzug und Leistungsbereitschaft sowie grundsätzlich Leistungsangebot; entschädigt wird die Vorhaltung während dieses Zeitraums. Schadensersatz nach Vertrag und Gesetz verlangt insbesondere eine einschlägige Pflichtverletzung, Verantwortlichkeit und zurechenbaren Schaden. Eine ausdrückliche Beschleunigungsanordnung kann eine eigene Änderung sein; bloßes Drängen auf den Vertragstermin ist keine automatisch vergütungspflichtige Beschleunigung.

Berechnen Sie Ressourcenvorhaltung zeitbezogen und ziehen Sie ersparte Aufwendungen beziehungsweise anderweitigen Erwerb nach dem jeweiligen Tatbestand ab. Spätere Lohnsteigerungen fallen nicht allein deshalb unter Paragraf 642, weil der ursprüngliche Stillstand ursächlich war. Ordnen Sie dieselben Kran-, Bauleitungs- und Logistikkosten nicht zugleich einem Nachtragspreis und einer Zeitforderung zu. Eine Gesamtbauzeitdifferenz oder Umsatzquote ersetzt die Ereigniskette nicht.

## 4. Quellenpflicht

Lesen Sie die lokalen [Quellen und Rechtsprechungsgrenzen](../../references/quellen-und-rechtsprechung.md) sowie die [Zitierweise](../../references/zitierweise.md). Norm zuerst, danach verifizierte Rechtsprechung; Literatur nur aus bereitgestellter oder tatsächlich zugänglicher Quelle. Stellen Sie Rechtsstand, Tatsachenbeleg und rechtliche Wertung getrennt dar. Stand dieses Plugins ist der 06.10.2026; spätere reale Vorgänge erfordern einen neuen Quellenabgleich.

BGH, Versäumnisurt. v. 26.10.2017 – Az. VII ZR 16/17, [amtlicher Volltext](https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/VII_ZS/2017/VII_ZR__16-17.pdf?__blob=publicationFile&v=1) Rn. 18–21, 25–28: Paragraf 642 BGB erfasst die Bereithaltung von Produktionsmitteln während des Annahmeverzugs; später anfallende Lohn- und Materialsteigerungen werden dadurch nicht ersetzt. Die Entscheidung nimmt weder sämtliche Bauzeitansprüche weg noch entscheidet sie deren Höhe unter anderen Anspruchsgrundlagen.

## 5. Ausgabeformat

Erstellen Sie eine begründete Bauablaufdarstellung, eine ereignisbezogene Forderungsrechnung und eine Beleglückenliste mit Auswirkung auf Grund und Höhe. Für streitige Zeitfenster formulieren Sie eine belastbare Haupt- und Hilfsargumentation.

Das Endprodukt besteht aus vollständigen, ausformulierten Sätzen. Skelette, Halbsätze und reine Aufzählungs-Auswürfe sind als Endprodukt verboten und vor Ausgabe neu zu formulieren. Tabellen unterstützen die Rechnung oder den Belegvergleich, ersetzen aber keine begründete Entscheidung. Formatierte Dokumente verwenden, soweit technisch möglich, Times New Roman 11 pt und ausschließlich dezimale Gliederung mit Leerzeilen. Bei Markdown steht der Exporthinweis getrennt vom versandfertigen Empfängertext. Versand, Einreichung, Anerkenntnis und Verzicht erfolgen nur im erteilten Auftrag.

## 6. Beispiele

In beiden Lebensakten bleibt die zusätzliche Bauzeitforderung streitig. Aus einer anerkannten Fundament- oder Brandwandänderung folgt weder die verlangte Tageszahl noch ein bestimmter Vorhaltekostensatz.